"AMADO SERGIO ADRIAN C/ ASPA S.R.L. S/ SUMARISIMO LEY 2268" / (Registro nro. 3519)
[ vista simple ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 03872nam a22003257a 4500 |
| 008 - ELEMENTOS DE LONGITUD FIJA -- INFORMACION GENERAL (NR) | |
| Campo de control de longitud fija | 220524s2022 ag ||||| |||| 00| 0 spa d |
| 020 ## - TIPO DE RESOLUCION Y NUMERO | |
| Número de Resolución | S/N |
| Tipo de Resolución | Sentencia |
| 110 1# - ORGANISMO EMISOR (NR) | |
| 9 (RLIN) | 5 |
| Nombre corporativo o de jurisdicción como elemento de entrada (NR) | Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería - I Circunscripción Judicial - Sala I |
| 245 11 - CARATULA | |
| Caratula | "AMADO SERGIO ADRIAN C/ ASPA S.R.L. S/ SUMARISIMO LEY 2268" / |
| Mención de responsabilidad, etc. (NR) | Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería - I Circunscripción Judicial - Sala I |
| 260 ## - PUBLICACION, DISTRIBUCION, ETC. (PIE DE IMPRENTA) (R) | |
| Fecha de publicación, distribución, etc. (R) | 2022 |
| 300 ## - DESCRIPCION FISICA (R) | |
| Extensión (R) | 22 p. |
| Otros detalles físicos (NR) | |
| 505 0# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO PREESTABLECIDO (R) | |
| Nota de contenido con formato preestablecido (NR) | 1.- Es responsable la empresa constructora de vivienda, quien, en contravención con la ordenanza aplicable, comenzó con la venta de los lotes, estableciendo un plazo de entrega de cumplimiento “poco probable”, circunstancia que no puede valorarse livianamente, ni como un mero error, puesto que, como la misma empresa accionada sostiene al contestar la demanda, no puede negar que se dedica en forma profesional como desarrollista. Al vender los lotes antes de la oportunidad prevista por la ordenanza, obtuvo fondos que pudieron ser aplicados a la financiación del proyecto. De esta manera, también evitó tener que garantizar (en los términos los arts. 85 y 90 de la ordenanza 12.794) la efectiva finalización de las obras de infraestructura. Con ese accionar, se encuentran reunidos los extremos para la procedencia del daño punitivo, en resguardo de los principios de confianza, transparencia, información y trato digno, basales en el sistema de relaciones consumeriles, e ínsitos en la faceta preventiva de estos daños. |
| 505 0# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO PREESTABLECIDO (R) | |
| Nota de contenido con formato preestablecido (NR) | 2.- Si ninguno de los inconvenientes o escollos que tuvieron que afrontar constituyen caso fortuito o imposibilidad de cumplimiento, ya que siendo de su experticia la ejecución del loteo, debió prever los plazos que insumirían las obras de infraestructura y establecer un plazo acorde a los requerimientos de las mismas; y valoradas las pruebas de informes de los organismos encargados de habilitar obras y servicios, se advierte que si la demandada no previó el plazo de cumplimiento autoimpuesto de manera adecuada y suficiente, lo que provoco la dilación en el plazo de entrega, tal cuestión no puede liberar su responsabilidad. |
| 505 0# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO PREESTABLECIDO (R) | |
| Nota de contenido con formato preestablecido (NR) | 3.- Si bien la empresa constructora probó la existencia de sucesos que demoraron la culminación de las obras, no logró fijar claramente cuál fue el lapso imputable a ellos, en qué momento se suspendió el plazo de cumplimiento y cuándo fue que se reanudó. De este modo el actor, que reviste la calidad de consumidor, se encontró en una posición de indefensión y falta de información ante las presuntas demoras sin justificar de la vendedora. Por ello, con los elementos de prueba aportados, no resulta posible determinar con exactitud cuál fue el tiempo de demora imputable a quienes eran ajenos a la relación contractual y de consumo. De tal modo la demandada resulta responsable por los incumplimientos al plazo que ella misma impuso y que en todo caso debió contemplar las dificultades que podrían surgir, en razón de su profesionalidad (argumento de los artículos 512 y 902 del Código Civil)…”. |
| 518 ## - NOTA DE FECHA/HORA Y LUGAR DE UN EVENTO (R) | |
| Fecha de la Resolución (NR) | 04/05/2022 |
| 650 #7 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA - TERMINO TEMATICO (R) | |
| Fuente del encabezamiento o término (NR) | SAIJ |
| Término temático o nombre geográfico como elemento de entrada (NR) | DERECHO CIVIL Y COMERCIAL |
| 9 (RLIN) | 131 |
| 650 #7 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA - TERMINO TEMATICO (R) | |
| Fuente del encabezamiento o término (NR) | SAIJ |
| Término temático o nombre geográfico como elemento de entrada (NR) | CONTRATOS |
| 9 (RLIN) | 155 |
| 650 #7 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA - TERMINO TEMATICO (R) | |
| Fuente del encabezamiento o término (NR) | SAIJ |
| Término temático o nombre geográfico como elemento de entrada (NR) | LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR |
| 9 (RLIN) | 578 |
| 650 #7 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA - TERMINO TEMATICO (R) | |
| Fuente del encabezamiento o término (NR) | SAIJ |
| Término temático o nombre geográfico como elemento de entrada (NR) | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS |
| 9 (RLIN) | 903 |
| 650 #7 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA - TERMINO TEMATICO (R) | |
| Fuente del encabezamiento o término (NR) | SAIJ |
| Término temático o nombre geográfico como elemento de entrada (NR) | INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA |
| 9 (RLIN) | 904 |
| 650 #7 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA - TERMINO TEMATICO (R) | |
| Fuente del encabezamiento o término (NR) | SAIJ |
| Término temático o nombre geográfico como elemento de entrada (NR) | OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR |
| 9 (RLIN) | 905 |
| 650 #7 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA - TERMINO TEMATICO (R) | |
| Fuente del encabezamiento o término (NR) | SAIJ |
| Término temático o nombre geográfico como elemento de entrada (NR) | INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO |
| 9 (RLIN) | 906 |
| 650 #7 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA - TERMINO TEMATICO (R) | |
| Fuente del encabezamiento o término (NR) | SAIJ |
| Término temático o nombre geográfico como elemento de entrada (NR) | DAÑO PUNITIVO |
| 9 (RLIN) | 179 |
| 700 1# - FIRMANTES - NOMBRE PERSONAL (R) | |
| 9 (RLIN) | 32 |
| Nombre personal (NR) | Pamphile, Cecilia |
| 700 1# - FIRMANTES - NOMBRE PERSONAL (R) | |
| 9 (RLIN) | 4 |
| Nombre personal (NR) | Pascuarelli, Jorge Daniel |
| 774 ## - NUMERO DE LEGAJO | |
| Número de Legajo | EXP 520994/2018 |
| 856 ## - LOCALIZACION Y ACCESO ELECTRONICOS (R) | |
| Identificador Uniforme del Recurso (“URI”) (R) | <a href="http://juriscivil.jusneuquen.gov.ar/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=b3a6e5e672c19a3df5b24cb04fab4606">http://juriscivil.jusneuquen.gov.ar/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=b3a6e5e672c19a3df5b24cb04fab4606</a> |
| Texto del vínculo (R) | Texto completo |
| 942 ## - Elementos Agregados (KOHA) | |
| Fuente de clasificación o esquema de estanterías | Dewey Decimal Classification |
| Tipo de material Koha (Default) | Sentencia |
| 998 ## - Información de control local (RLIN) | |
| Catalogador | as |
No hay ítems disponibles.
